wyrok Sąd Okręgowy w Warszawie
Data orzeczenia: 25 stycznia 2018
Data publikacji: 5 października 2022 Orzeczenie nieprawomocne Poziom podobieństwa: 66% Wspólna treśćpozwolenie na budowę, kara umowna, pozwany, wykonanie umowy, dokumentacja projektowa, projekt, kosztorys -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
pozwolenie na budowę, kara umowna, pozwolenie wodnoprawne, udzielenie pozwolenia na budowę, modernizacja instalacji, wniosek o udzielenie pozwolenia, pozwany, protokół zdawczo-odbiorczy, wykonanie umowy, dokumentacja projektowa, budynek i obiekt, techniczne podłączenia, uzgodnienie projektu, całkowity koszt usługi, projekt, pełna dokumentacja projektowa, kosztorys, substancja szczególnie szkodliwa, operat wodnoprawny, środowisko wodne
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Data orzeczenia: 2 marca 2022
Data publikacji: 7 kwietnia 2022 Poziom podobieństwa: 60% Wspólna treśćkara umowna, pozwolenie na budowę, decyzja o pozwoleniu, opóźnienie, projekt, pozwany, umowa -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, pozwolenie na budowę, decyzja o pozwoleniu, opóźnienie, projekt, pozwany, prawomocna decyzja, umowa, kanalizacja teletechniczna, przebudowa i rozbudowa, kotłownia olejowa, uzyskanie w imieniu, konieczność zaprojektowania, zgłoszenie robót, przekazanie decyzji, zmiana sposobu użytkowania, nienależyte wykonanie zobowiązania, skuteczne zgłoszenie, ogrzewanie elektryczne, robota budowlana
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Toruniu
Data orzeczenia: 19 grudnia 2018
Data publikacji: 9 lipca 2019 Orzeczenie nieprawomocne
Istotność:
Poziom podobieństwa: 59% Wspólna treśćkara umowna, pozwolenie na budowę, projekt budowlany, dokumentacja projektowa, inwestycja, umowa, kosztorys inwestorski -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, pozwolenie na budowę, projekt budowlany, nienależyte wykonanie zobowiązania, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, wiejski ośrodek zdrowia, ustalenie lokalizacji inwestycji, inwestycja, branża, powódkę kary, zobowiązanie niepieniężne, złożenie wniosku o pozwolenie, kara umowa, umowa, przedmiar robót i specyfikacja, pozwana gmina, starosta, kosztorys inwestorski, brak dokumentacji projektowej
Zobacz» |
uzasadnienie Sąd Okręgowy w Warszawie
Data orzeczenia: 18 marca 2014
Data publikacji: 9 maja 2014 Orzeczenie nieprawomocne Poziom podobieństwa: 58% Wspólna treśćpozwolenie na budowę, kara umowna, ocena oddziaływania, opóźnienie, decyzja o pozwoleniu -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
pozwolenie na budowę, kara umowna, uzyskanie pozwolenia na budowę, szczególny warunek kontraktu, zawieszenie postępowania administracyjnego, załącznik do oferty, ocena oddziaływania, miesiąc od daty rozpoczęcia, harmonogram, miarkowanie kary umownej, aneks, oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko, okres zawieszenia, opóźnienie, wniosek o pozwolenie, kwota kontraktowa, udział społeczeństwa, ogólny warunek kontraktów, naliczenie kary umownej, decyzja o pozwoleniu
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Data orzeczenia: 3 grudnia 2015
Data publikacji: 29 kwietnia 2016
Istotność:
Poziom podobieństwa: 56% Wspólna treśćdecyzja środowiskowa, kara umowna, pozwolenie na budowę, projekt, prace projektowe, przedmiot umowy, opóźnienie, środowiskowe uwarunkowanie, inwestycja -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
decyzja środowiskowa, falochron, kara umowna, urząd morski, pozwolenie na budowę, projekt, prace projektowe, przedmiot umowy, uzyskanie pozwolenia na budowę, opóźnienie, środowiskowe uwarunkowanie, inwestycja, dostęp do portu, decyzja lokalizacyjna, wykonanie przedmiotu, uzyskanie decyzji, pozwolenie wodnoprawne, umowa z dniem, aktualizacja projektu, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Data orzeczenia: 14 listopada 2018
Data publikacji: 17 stycznia 2020 Poziom podobieństwa: 54% Wspólna treśćkara umowna, pozwolenie na budowę, dokumentacja projektowa, decyzja środowiskowa, opóźnienie, przedmiot umowy, pozwany, termin realizacji, prace projektowe -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, pozwolenie na budowę, dokumentacja projektowa, decyzja środowiskowa, złożenie wniosku o pozwolenie, opóźnienie, uzyskiwanie decyzji, powodu kara, przedmiot umowy, pozwany, procedura uzyskiwania, wykonanie dokumentacji projektowej, termin realizacji, termin realizacji przedmiotu umowy, paragraf, potrącenie, zwłoka, lokalizacja inwestycji celu publicznego, prace projektowe, ustalenie lokalizacji
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 13 października 2017
Data publikacji: 11 kwietnia 2018
Istotność:
Poziom podobieństwa: 54% Wspólna treśćkara umowna, decyzja środowiskowa, opóźnienie, przedmiot umowy, pozwolenie na budowę, projekt, inwestycja, wykonanie umowy, pozwany -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, odstąpienie od umowy, decyzja środowiskowa, opóźnienie, linia energetyczna, przedmiot umowy, pozwolenie na budowę, nienależyte wykonanie zobowiązania, lokalizacja zbiorników, projekt, inwestycja, wykonanie umowy, pozwany, uzyskanie decyzji środowiskowej, laguna, lokalizacja inwestycji, całkowita objętość, oferta, konsorcjum, zwłoka
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Data orzeczenia: 30 listopada 2012
Data publikacji: 29 stycznia 2013 Poziom podobieństwa: 54% Wspólna treśćkara umowna, pozwolenie na budowę, projekt, przedmiot umowy, dokumentacja projektowa, wykonanie umowy -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, pozwolenie na budowę, gmina, projekt, starostwo powiatowe, przebudowa chodników, brak możliwości zaprojektowania chodnika, przedmiot umowy, faktyczne wykonanie zobowiązania, dokumentacja projektowa, termin załatwiania, uzyskanie pozwolenia na budowę, odstąpienie od naliczania, wykonanie dokumentacji technicznej, budowa chodników, dzień zwłoki, aneks, miarkowanie wysokości kary umownej, wykonanie umowy, część projektów
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 22 września 2015
Data publikacji: 9 stycznia 2016
Istotność:
Poziom podobieństwa: 54% Wspólna treśćkara umowna, pozwolenie na budowę, umowa, decyzja o pozwoleniu, pozwany -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, pozwolenie na budowę, prawomocne pozwolenie na budowę, umowa, odstąpienie od umowy, decyzja o pozwoleniu, oddanie mieszkania, konsument, termin oddania, wierzyciel, zapis umowny, wykładnia oświadczenia woli stron, uzyskanie prawomocnego pozwolenia, zapłata kary umowna, aneks, wysokość poniesionej szkody, pozwany, lokal, wykonanie zobowiązania, prawomocna decyzja
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Data orzeczenia: 8 kwietnia 2022
Data publikacji: 6 lipca 2022 Poziom podobieństwa: 53% Wspólna treśćkara umowna, dokumentacja projektowa, pozwolenie na budowę, prace projektowe, pozwany, opóźnienie, przedmiot umowy, inwestycja, decyzja środowiskowa -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, dokumentacja projektowa, użytkownik, pozwolenie na budowę, prace projektowe, pozwany, wniosek o pozwolenie, hala, wynagrodzenie umowne, dzień kalendarzowy, pismo z dni, opóźnienie, przedmiot umowy, inwestycja, zmiarkowanie kary umownej, decyzja środowiskowa, projektant, usunięcie wad przedmiotu umowy, stacja, miarkowanie kary
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Katowicach
Data orzeczenia: 22 września 2016
Data publikacji: 14 października 2016
Istotność:
Poziom podobieństwa: 53% Wspólna treśćkara umowna, pozwolenie na budowę, pozwany, opóźnienie, przedmiot umowy, projekt, termin -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, inwestor, pozwolenie na budowę, pozwany, hala magazynowa, opóźnienie, dobra organizacja, przedmiot umowy, wykonanie roboty, potrącenie, realizacja robót, odszkodowanie, projekt, wykonanie hali, wpis w dziennikach budowy, plac budowy, przeszkoda, termin, umowa strony, przedwstępna umowa dzierżawy
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Poznaniu
Data orzeczenia: 18 grudnia 2017
Data publikacji: 27 grudnia 2017
Istotność:
Poziom podobieństwa: 52% Wspólna treśćkara umowna, pozwolenie na budowę, dokumentacja projektowa, decyzja środowiskowa, pozwany, prace projektowe, termin realizacji, przedmiot umowy -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, pozwolenie na budowę, dokumentacja projektowa, decyzja środowiskowa, pismo powoda, uzyskiwanie decyzji, pozwany, termin realizacji przedmiotu umowy, złożenie wniosku o pozwolenie, ustalenie lokalizacji, procedura uzyskiwania, powodu kara, prace projektowe, termin realizacji, lokalizacja inwestycji celu publicznego, przedmiot umowy, udzielenie pozwolenia na budowę, wykonanie dokumentacji projektowej, opóźnienie w terminach, paragraf
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 21 września 2012
Data publikacji: 9 lutego 2013 Poziom podobieństwa: 52% Wspólna treśćkara umowna, pozwolenie na budowę, umowa, pozwany, decyzja środowiskowa -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, pozwolenie na budowę, odstąpienie od umowy, miarkowanie kary umownej, szczególny warunek kontraktu, utrata pozwolenia na budowę, umowa, organizacja ekologiczna, prawo zamówień publicznych, zaakceptowana kwota kontraktowa, pozwany, interes publiczny, postanowienie ministra środowiska, wyjaśnienie i modyfikacja, decyzja środowiskowa, budowa obwodnic, wykładnia polegająca na przyjęciu, prawomocne pozwolenie na budowę, droga krajowa i autostrada, ekolog
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 14 czerwca 2019
Data publikacji: 23 lipca 2019 Poziom podobieństwa: 52% Wspólna treśćkara umowna, pozwolenie na budowę, projekt budowlany, opóźnienie, dokumentacja, pozwany, termin -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, pozwolenie na budowę, nadzór autorski, uzyskanie uzgodnień, projekt budowlany, miarkowanie kary umownej, rozpoczęcie robót budowlanych, opóźnienie, dzień rozpoczęcia robót, dokumentacja, pozwany, skoordynowanie, uzgodnienie i decyzja, użytkownik terenów, termin, zwłoka, termin wykonania projektu, wniosek o pozwolenie, bezpieczeństwo, opiniowanie
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 27 września 2018
Data publikacji: 31 października 2018
Istotność:
Poziom podobieństwa: 51% Wspólna treśćkara umowna, projekt budowlany, umowa, inwestycja, opóźnienie, pozwolenie, opracowanie, pozwany, miasto -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
projekt wykonawczy, kara umowna, projekt budowlany, architekt miasta, umowa, etap, koncepcja projektowa, inwestycja, decyzja lokalizacyjna, konserwator zabytków, opóźnienie, budynek, pozwolenie, lokalizacja inwestycji celu publicznego, linia zabudowy, ostateczny projekt, opracowanie, pozwany, miasto, proces inwestycyjny
Zobacz» |
uzasadnienie Sąd Okręgowy w Łodzi
Data orzeczenia: 17 grudnia 2015
Data publikacji: 28 grudnia 2015
Istotność:
Poziom podobieństwa: 50% Wspólna treśćkara umowna, pozwolenie na budowę, projekt, opóźnienie, pozwany, umowa, inwestycja -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, pozwolenie na budowę, projekt, opóźnienie, dłużnik, zwłoka, pozwany, miarkowanie kary umownej, wierzyciel, redukcja kary, umowa, wykonanie projektów budowlanych, wysokość kary umowna, rażące wygórowanie kary umownej, nienależyte wykonanie zobowiązania, wniosek o wydanie decyzji, inwestycja, odpowiedzialność kontraktowa, organ administracji publicznej, gotowy projekt
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 14 marca 2013
Data publikacji: 1 maja 2013 Poziom podobieństwa: 50% Wspólna treśćkara umowna, pozwolenie na budowę, opóźnienie w wykonaniu umowy, środowiskowe uwarunkowanie, oddziaływanie inwestycji na środowisko -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, pozwolenie na budowę, opóźnienie w wykonaniu umowy, sporządzenie raportu, reprezentujący interes, postępowanie administracyjne, środowiskowe uwarunkowanie, potrącenie z częścią wynagrodzenia, opóźnienie strony powodowej, realizacja umowy, interes strony powodowej, raport o oddziaływaniu, naliczenie przez stronę, strona pozwana kary, zgoda na realizację, wymagany dokument, budowa drugiej jezdni, oddziaływanie inwestycji na środowisko, państwowy powiatowy inspektor sanitarny, organ administracyjny
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Data orzeczenia: 17 grudnia 2019
Data publikacji: 19 marca 2021 Poziom podobieństwa: 49% Wspólna treśćkara umowna, projekt, prace projektowe, pozwany, decyzja środowiskowa, umowa, dokumentacja projektowa, miasto, pozwolenie -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, projekt, powodu wzajemnego, inwestor zastępczy, prace projektowe, inżynier kontraktu, pozwany, decyzja środowiskowa, umowa, lokalizacja przedsięwzięcia, dokumentacja projektowa, miasto, powództwo wzajemne, sprawa naruszenia przepisów, przebudowa węzła, powództwo główne, pozwolenie, odcinek, spółka, wniosek o wydanie decyzji
Zobacz» |
zarządzenie, uzasadnienie Sąd Okręgowy w Szczecinie
Data orzeczenia: 28 czerwca 2018
Data publikacji: 3 lipca 2018 Orzeczenie nieprawomocne Poziom podobieństwa: 49% Wspólna treśćkara umowna, dokumentacja projektowa, pozwany, opóźnienie, projekt, wykonanie umowy, prace projektowe -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, dokumentacja projektowa, pozwany, opóźnienie, hangar, projekt, przekazanie dokumentacji, projektant, wykonanie umowy, nota, orzeczenie o stanie, instalacja gaśnicza, stacja transformatorowa, zeznanie świadków, prace projektowe, udzielenie zamówienia publicznego, umowny termin, notatka, korespondencja strony, biegły sądowy
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Poznaniu
Data orzeczenia: 22 maja 2015
Data publikacji: 31 sierpnia 2015
Istotność:
Poziom podobieństwa: 49% Wspólna treśćkara umowna, środowiskowe uwarunkowanie, pozwany, pozwolenie na budowę, opóźnienie, przedmiot umowy, prace projektowe -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, środowiskowe uwarunkowanie, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwany, transformator, pozwolenie na budowę, lokalizacja inwestycji celu publicznego, oświadczenie o prawie, odpis pisma, robota budowlana, opóźnienie, miarkowanie kary, naliczona kara umowna, uzyskanie decyzji, zamiar wykonania robót, zgłoszenie zamiaru, harmonogram, wykonanie zobowiązania, przedmiot umowy, prace projektowe
Zobacz» |