Portal Orzeczeń Sądu Apelacyjnego w Łodzi

kara umowna

oczyszczalnia, kara umowna, oczyszczalnia ścieków, oddanie zadania, budowa, rozruch, szambo, budowa kanalizacji, dokumentacja projektowa, opóźnienie, umowa, kanalizacja sanitarna, zwłoka w oddaniu, dokumentacja, dziennik budowy, robota budowlana, budynek, ściana fundamentowa, potrącenie, przekop

kara umowna

kara umowna, leśniczówka, miarkowanie kary umownej, inwestycja, konieczność przeprojektowania, pierwszy etap, cała inwestycja, całość inwestycji, harmonogram, etap budowy, etap robót, pracę pierwszą, zakończenie pracy, opóźnienie, konieczność zwrotu, warunek terenowy, budowa oczyszczalni, nieterminowe zakończenie, zagospodarowanie terenów, przesunięcie środka

kara umowna

kara umowna, termin zakończenia robót, termin wykonania robót, wykonanie roboty, umowa, robota budowlana, oczyszczalnia, faktyczny dzień, miarkowanie kary umownej, dzień zakończenia robót, pozwolenie wodnoprawne, decyzja i pozwolenie, wysokość kary umowna, zapłata kary umowna, pozwany, zmiarkowanie kary umownej, brak szkody, ściek, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, opóźnienie

kara umowna, inwestor, pozwolenie na budowę, pozwany, hala magazynowa, opóźnienie, dobra organizacja, przedmiot umowy, wykonanie roboty, potrącenie, realizacja robót, odszkodowanie, projekt, wykonanie hali, wpis w dziennikach budowy, plac budowy, przeszkoda, termin, umowa strony, przedwstępna umowa dzierżawy

kara umowna

kara umowna, aneks, termin zakończenia robót, zapłata kary umowna, wykonanie przedmiotu umowy, pozwany, wynagrodzenie ryczałtowe, umowny termin zakończenia, przedmiot umowy, dzień opóźnienia, protokół odbiorów wykonany robót, kanalizacja deszczowa, mieszkaniec sąsiednich budynków, zakończenie inwestycji, budowa, robota budowlana, roszczenie o zapłatę kary, umowa z dniem, dziennik budowy, opóźnienie wykonawcy

kara umowna, budowa, sieć wodociągowa, inspektor nadzoru, kierownik budowy, wpis do dziennika budowy, przedmiot umowy, wykonanie umowy, zakończenie roboty, wodociąg, termin, gotowość do odbioru końcowego, pozwany, dokumentacja, świadek, rażące wygórowanie, inwentaryzacja, dystrybucja wody, miarkowanie kary umownej, dokonanie odbioru

kara umowna, budowa, miarkowanie kary umownej, inwestycja, pozwany, opóźnienie, gwarancja bankowa, wykonanie roboty, termin zakończenia, wykonanie zobowiązania, plac, ponadnormatywny opad, rażące wygórowanie, uzyskanie decyzji o pozwoleniu, odpad, droga i plac, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, wykonanie całości robót, wygórowanie kary umownej, umowa

kara umowna, plac budowy, gmina, pozwana gmina, warunki atmosferyczne, opad, opóźnienie, dziennik budowy, przekazanie placu budowy, gwałtowna ulewa, chmura, inwestor, teren budowy, umowa, termin wykonania zadania, syndyk masy upadłości, budownictwo drogowe, plac robót, wichura, dzień zwłoki

kara umowna, zakończenie roboty, termin zakończenia, miarkowanie kary umownej, budowa, dziennik budowy, kierownik budowy, przepust, pozwany, zwłoka, umowa, inspektor nadzoru, data zakończenia robót, wysokość kary umowna, zakończenie pracy, wykonanie zobowiązania, pobocze, podpisanie protokołu odbioru, termin zakończenia realizacji umowy, rów przydrożny

kara umowna, scena, opóźnienie, fotel, gmina, termin zakończenia, przedłużenie terminów, wartość wynagrodzenia, wykonanie roboty, sala widowiskowa, robota budowlana, kolor wykładziny, pozwana gmina, pozwany, aneks, termin wykonania robót, zakończenie roboty, nienależyte wykonanie zobowiązania, przedmiot umowy, budowa

kara umowna, budowa, inspektor nadzoru, inspektor nadzoru na budowie, umowa, obecność na budowie, obecność inspektorów, sprawa dziennika budowy, pełnienie nadzoru inwestorskiego, stały nadzór, naliczenie kary umownej, obowiązek dokumentowania, zapis w dziennikach budowy, rozporządzenie ministra infrastruktury, pozwany, wpis w dziennikach budowy, potrącenie, inspekcja, protokół odbioru, pracach branżowych

kara umowna, przedmiot umowy, wierzytelność, kara umowna za zwłokę, zakończenie robót budowlanych, budowa, zwłoka w wykonaniu umowy, pozwolenie na użytkowanie, inspektor nadzoru, opóźnienie, pozwany, wykonanie przedmiotu umowy, rozbierany komin, fundament starego komina, wpis do dziennika budowy, potrącenie, decyzja o pozwoleniu, termin zakończenia robót, postaci umorzeń, pył dymnicowy

kara umowna, opóźnienie, zwłoka w realizacji robót, termin realizacji, robota dodatkowa, będący przedmiot umowy, naliczanie kary umownej, zastrzeżenie kary umownej, przedmiot umowy, pozwany, wykonanie zobowiązania, realizacja inwestycji, zakończenie roboty, odbiór końcowy, umowny termin, kanalizacja, wykonanie roboty, przebudowa sieci elektroenergetyczna, odbiór robót, nienależyte wykonanie

kara umowna, nowy wykonawca, pozwany, umowa, dach, schody, zaliczka, odstąpienie od umowy, wynagrodzenie ryczałtowe, zobowiązanie, inwestycja, miarkowanie kary umownej, etap, budynek, zawarcie aneksów, podwykonawca, plac budowy, ściana działowa, znaczna część, opóźnienie

kara umowna, inwestycja, gmina, zakład utylizacji odpadów, zapłata kary umowna, pozwany, nieruchomość, przychodnia, utylizacja odpadów niebezpiecznych, plan, wójt, wybudowanie, kompleks, teren, obiekt, budowa, osiedle mieszkaniowe, potrzeba mieszkańców, planowana inwestycja, starosta

kara umowna, kosztorys, pozwany, cena materiałów budowlanych, umowa, inwestor, elewacja domu, remont elewacji, termin zakończenia robót, odsetka ustawowa za opóźnienie, dzień zwłoki, wzrost cen materiałów, wynagrodzenie za całość, odbiór końcowy, rozpoczęty dzień, zmiarkowanie kary umownej, umowny termin, miarkowanie kary umownej, zakończenie remontu, dłużnik

kara umowna, pozwany, miarkowanie kary umownej, usterka, budowa, nawierzchnia, reprezentant powoda, pracownik powoda, inwestycja, przedmiot umowy, dziennik budowy, gmina, prawo zamówień publicznych, opóźnienie, protokół, kierownik budowy, inwestor, pozwana kara umowna, kalkulacja, plac

kara umowna, teren budowy, harmonogram, kserokopia pisma, robota przygotowawcza, drenaż, robota budowlana, pozwany, termin umowny, mur oporowy, opad, przedmiot umowy, plac budowy, opóźnienie, budowa boiska, ulewny deszcz, inwentaryzacja, podbudowa boiska, wykonanie podbudowy, przyłącze wodociągowe

kara umowna, przekazanie do eksploatacji, protokół odbioru końcowy, zakończenie robót i przekazanie, przedmiot umowy, zasilanie energetyczne, brak zasilania, gotowość do odbioru końcowego, terminowe zakończenie, termin zakończenia robót, dzień zgłoszenia gotowości, termin oddania, umówiony termin, zakończenie realizacji przedmiotu umowy, budowa, pozwana gmina, stacja uzdatniania wody, termin zakończenia realizacji, dokonanie odbioru końcowego, gmina

kara umowna, generalny wykonawca, robota budowlana, inwestor, niezbędna infrastruktura, inwestycja, pełnomocnictwo, pozwany, umowa o generalne wykonawstwo, budowa, opóźnienie, przedmiot umowy, galanteria, projekt wykonawczy, nieterminowe zakończenie prac, budynek magazynowy, nieterminowe wykonanie, pozwana spółka, protokolarne przekazanie terenu budowy, wykonanie przedmiotu umowy