Portal Orzeczeń Sądu Apelacyjnego w Łodzi

potrącenie

kara umowna, wierzytelność, czas nagrania, pozwany, kompleksowe wykonanie, oświadczenie o potrąceniu, wykonanie roboty, zakończenie roboty, opóźnienie, poznanie, przedmiot umowy, umowa z dniem, nienależyte wykonanie zobowiązania, protokół rozprawy, przesłanka potrącenia, przedłużenie pracy, zastępcze wykonanie, natychmiastowe zakończenie, uzasadniony okres, termin

potrącenie

wierzytelność, kara umowna, robota dodatkowa, zarzut potrącenia, wykonanie roboty, instalacja, pozwany, oświadczenie o potrąceniu, umowa, zakres roboty, pełnomocnik procesowy, opóźnienie, kosztorys ofertowy, kara umowna za opóźnienie, wykonanie robót dodatkowych, umocowanie, kosztorys powykonawczy, wymagalność, koszt poprawek, usunięcie wady

potrącenie

kara umowna, umowa, pozwany, odstąpienie od umowy, niezasadne pominięcie, nota, potrącenie kary, potrącenie wierzytelności, oświadczenie o potrąceniu, podczas gdy, operacja księgowa, potrącenie umowne, ostateczne wynagrodzenie, nagranie rozprawy, naliczenie kary umownej, przesłanka potrącenia, wykonanie pracy, odsetka ustawowa za opóźnienie, wykonanie przedmiotu umowy, umowa zapisu

potrącenie

wierzytelność, przedmiot umowy, oświadczenie o potrąceniu, pozwany, kara umowna, opóźnienie, wykonanie przedmiotu umowy, generalny wykonawca, umowa o roboty budowlane, protokół rozprawy, przedawnienie, budowa, protokół odbioru, wierzytelność powodów, zapłata, projekt, ramienia generalnego, przedmiot umowy z opóźnieniem, pozwolenie na zajęcie pasa, ustawa o terminach

potrącenie

kara umowna, oświadczenie o potrąceniu, robota dodatkowa, pozwany, umowa, dniowe opóźnienie, remont drogi, usterka, opóźnienie, nota, faktura, potrącenie wierzytelności, odbiór robót, oświadczenie o potrąceniu wierzytelności, końcowy odbiór, termin zakończenia prac, droga leśna, umowa o roboty dodatkowe, wynagrodzenie przewidziane w umowie, wierzytelność powódki

potrącenie

oświadczenie o potrąceniu, pozwany, kara umowna, potrącenie wierzytelności, oświadczenie o potrąceniu wierzytelności, wymagalność, nota księgowa, wzajemna wierzytelność, koszty budowy, faktura, zarzut potrącenia, wykonanie dzieła, odbiór końcowy, kompensata, umowa, obciążenie powodów, pismo, złożenie oświadczenia o potrąceniu, dach, umorzenie wierzytelności

potrącenie

strona powodowa, kara umowna, wierzytelność, oświadczenie o potrąceniu, wykonanie roboty, wymagalność wierzytelności, warunki pogodowe, przedszkole publiczne, warunki atmosferyczne, część wynagrodzenia, technologia, termin spełnienia świadczenia, roboty elewacyjne, robota budowlana, biegły sądowy, modernizacja, brakująca część kosztów opinii, zasadnicza robota, pozwany, nieterminowa realizacja robót

potrącenie

oświadczenie o potrąceniu, kara umowna, wierzytelność, koszt wykonania zastępczego, przyłącze gazowe, pozwany, opóźnienie, umocowanie, brak perspektywy, praca, etap, dokumentacja, naliczenie kary umownej, należność za wykonanie, zwłoka, zakończenie pracy, powstałe opóźnienie, odbiór prac, przedmiot umowy, wykonanie roboty

potrącenie

kara umowna, oświadczenie o potrąceniu, wynagrodzenie umowne, prawo potrącenia, pozwany, potrącenie wierzytelności, robota budowlana, zarzut potrącenia, potrącenie wierzytelności powoda, zapłata kary umowna, protokół rozliczenia, wynagrodzenie za wykonane roboty, ustawowe prawo, wzajemna wierzytelność, skuteczne oświadczenie, potrącenie umowne, potrącenie ustawowe, oświadczenie o potrąceniu wierzytelności, przedmiot umowy, ograniczenie ustawowe

potrącenie

postępowanie uproszczone, kara umowna, oświadczenie o potrąceniu, pozwany, okres gwarancji jakości, usterka, wierzytelność niższa, opóźnienie, wierzytelność powodów, umowa o roboty budowlane, robota dodatkowa, procesowy zarzut potrącenia, kaucja, potrącenie wierzytelności, roszczenie, roszczenie o zapłatę kary, przedmiotowa umowa o roboty, umorzenie do wysokości wierzytelności, pozwany zarzut potrącenia, rok gwarancji

potrącenie

potrącenie, robota dodatkowa, kara umowna, pozwana gmina, wierzytelność, wykonanie roboty, praca dodatkowa, dziennik budowy, opóźnienie, odgruzowanie, konieczność wykonania robót dodatkowych, naliczenie kary umownej, zakończenie roboty, robot wykończeniowy, pozwany, umowa, osuszenie, faktura, zespół szkoły, nakaz zapłaty

potrącenie

wierzytelność, kara umowna, teren przedszkola, pozwany, potrącenie umowne, umowa o roboty budowlane, wynagrodzenie umowne, zarzut potrącenia, wzajemna wierzytelność, umowa, potrącenie wzajemne, zagospodarowanie terenów, postępowanie nakazowe, skuteczne potrącenie, oświadczenie o potrąceniu, zgoda na potrącenia, kompensata, naliczona kara, dłużnik, zapłata

potrącenie

opóźnienie, oświadczenie o potrąceniu, kara umowna, zarzut potrącenia, plaża, inwestor, wierzytelność, pozwany, podwykonawca, opóźnienie powoda, potrącenie kwot, umowa o roboty budowlane, niecka basenowa, umowa, inwestycja, sprzeciw, faktura, wysokość kary, okładzina, mozaika

potrącenie

tor, kara umowna, oświadczenie o potrąceniu, przedmiot umowy, odbiór końcowy, pozwany, nota, przedstawiciel instytutu, powodu kara, eksploatacja, praca i robota, opinia instytutów, potrącenie wierzytelności, ruch pociągu, wierzytelność powodów, realizacja robót, oświadczenie o potrąceniu wierzytelności, wykonanie przedmiotu umowy, instytut naukowy, godzina zamknięcia

potrącenie

wymagalność, kara umowna, pozwany, wierzyciel, oświadczenie o potrąceniu, dłużnik, wspólnik spółki cywilnej, umowa, zobowiązanie bezterminowe, zarzut potrącenia, faktura, roszczenie wynikające z zobowiązania, opłata dodatkowa, potrącenie wierzytelności, sprzęt, skuteczne potrącenie, wykonanie przedmiotu, zapłata, leasing, leasingodawca

potrącenie

oświadczenie o potrąceniu, kara umowna, pozwany, roszczenie wynikające z zobowiązania, skuteczne oświadczenie o potrąceniu, procesowy zarzut potrącenia, dzień zapłaty, zapłata kary umowna, pełnomocnik procesowy, wymagalność roszczenia, potrącenie wierzytelności, zobowiązanie bezterminowe, składanie oświadczenia, poczta internetowa, oświadczenie woli, sprzeciw od nakazu zapłaty, wyrok z dna, pismo z dna, umocowanie, dłużnik

potrącenie

oświadczenie o potrąceniu, kara umowna, strona powodowa, wada i usterka, zarzut potrącenia, potrącenie wierzytelności, oświadczenie strony powodowej, wierzytelność strony, usunięcie wady, zarzut spełnienia świadczenia, umorzenie wierzytelności, postaci umorzeń, usuwanie wad, wierzytelność strony powodowej, skuteczność oświadczenia, powództwo opozycyjne, pozwany, izolacja tarasu, wymagalność, wada istotna

potrącenie

kara umowna, oddanie przedmiotu umowy, oświadczenie o potrąceniu, zwłoka w oddaniu przedmiotu, pozwany, przedmiot umowy, budynek, potrącenie wierzytelności, dostawa i montaż urządzeń, woli potrącenia, instalacja wentylacyjna, faktura, kara umowna za zwłokę, umorzenie wierzytelności, wynagrodzenie umowne, pismo z dni, dziennik budowy, odbiór robót, podstawa do naliczania kary, wentylacja

potrącenie

nota obciążeniowa, kara umowna, oświadczenie o potrąceniu, zarzut potrącenia, sprzeciw od nakazu zapłaty, kodeks cywilny, pozwany, wymagalność, wezwanie do zapłaty, ustawowa odsetka za opóźnienie, odpowiedź na sprzeciw, sieć gazowa, gazociąg, część dokumentów, potrącenie wierzytelności, dolna część, transakcja handlowa, złożenie oświadczenia o potrąceniu, księgowanie, potrzeba rozstrzygania

potrącenie

oświadczenie o potrąceniu, potrącenie wierzytelności, opóźnienie, pozwany, oświadczenie o potrąceniu wierzytelności, zarzut potrącenia, termin zapłaty, biuro prawne, nakaz zapłaty, wymagalność, złożenie oświadczenia o potrąceniu, wytoczenie powództwa, zapłata odsetek, potrącenie wzajemne, kwota odsetek za opóźnienie, wierzytelność powódki, sprzeciw, wzajemna wierzytelność, pełnomocnik, faktura