Portal Orzeczeń Sądu Apelacyjnego w Łodzi

kara umowna

kara umowna, miarkowanie kary umownej, zawezwanie do próby ugodowej, druga próba, wierzyciel, opóźnienie, pozwany, robota dodatkowa, szkoda, wykonanie umowy, płyta boiska, sporządzony protokół odbioru, podstawa do miarkowania kary, środek z unii europejskiej, przerwanie biegu przedawnienia, nienależyte wykonanie zobowiązania, wójt, zastosowanie miarkowania kary, pozwana gmina, termin

kara umowna

zawezwanie do próby ugodowej, wniosek o zawezwanie, zapłata kary umowna, robota budowlana, pozwany, pozwolenie na budowę, prawo budowlane, dłużnik, przedawnienie, umowa, inwestor, termin zakończenia robót, opóźnienie, termin, nienależyte wykonanie zobowiązania, inwestycja, wykonanie ugody sądowej, zwłoka, wysokość kary umowna, postanowienie ugody

kara umowna

kara umowna za opóźnienie, oświadczenie o potrąceniu, zarzut potrącenia, odstąpienie od umowy, wierzytelność, umowa, pozwany, dłużnik, wierzyciel, zobowiązanie ciągłe, nienależyte wykonanie zobowiązania, zastrzeżenie kary umownej, transakcja handlowa, zapłata kary umowna, usterka, sprzeciw, dziennik budowy, realizacja prac, odbiór robót, wstępny odbiór

kara umowna

kara umowna, umowa, przedmiot umowy, opóźnienie, zawezwanie do próby ugodowej, zwłoka, robota dodatkowa, pozwany, umowa główna, naliczenie kary umownej, zakończenie roboty, praca dodatkowa, zarzut powoda miarkowania kary, wartość wykonanych robót, wykonanie przedmiotu, brak materiałów budowlanych, żądanie zmniejszenia kary umownej, zwłoka w przekazaniu, kosztorys ofertowy, potrącenie

kara umowna

kara umowna, zlecenie, wierzytelność, naliczenie kary umownej, pozwany, umowa, miarkowanie kary umownej, dzień istnienia, naliczona kara umowna, wysokość kary umowna, opóźnienie w wykonaniu przedmiotu, tryb awaryjny, autostrada, bariera, droga krajowa, wykonanie przedmiotu umowy, nienależyte wykonanie, stwierdzone naruszenie, oświadczenie o potrąceniu, zapłata kary

kara umowna

potracenie, miarkowanie kary umownej, pozwany, oświadczenie o potrąceniu, wierzytelność, naliczenie kary umownej, wysokość kary umowna, umowa, dokonanie potrącenia, naliczona kara umowna, pisemne powiadomienie, dotacja, roku strony, wszczęcie procesu, nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, zapłata kary umowna, wierzytelność powodów, strona pozwana kary, pismo, winda

kara umowna

kara umowna, nota obciążeniowa, porozumienie, potrącenie, harmonogram, pozwany, wierzytelność, opóźnienie powoda, wysokość kary umowna, podwykonawca, dzień opóźnienia, nienależyte wykonanie zobowiązania, etap prac, realizacja prac, umowa, dłużnik, strona powodowa, opóźnienie w wykonaniu prac, wykonanie prac przez powódkę, opóźnienie w realizacji

kara umowna

kara umowna, pozwany, zwłoka w usunięciu wady, usunięcie usterki, nadleśnictwo, termin usunięcia, nieterminowe usunięcie, zwłoka, wykonanie umowy, nienależyte wykonanie, szkoda, zmiarkowanie kary, inwestor, wynagrodzenie, odbiór końcowy, zmniejszenie kary umownej, kara umowna obciążająca powoda, dzień zwłoki, wysokość kary, wada stwierdzona przy odbiorze

kara umowna

kaucja gwarancyjna, podwykonawca, wykonawstwo zastępcze, przedawnienie, wykonanie zastępcze, roszczenie, dzień opóźnienia, dłużnik, rażące wygórowanie, miarkowanie kary umownej, wykonanie zobowiązania, usunięcie wad przedmiotu umowy, zapłata kary umowna, wierzyciel, okres gwarancji i rękojmia, zwłoka, usterka, wartość umowy, pozwany, pozew

kara umowna

kara umowna, partia, pakiet, miarkowanie kary umownej, pozwany, zawezwanie do próby ugodowej, przyczyna opóźnienia, kontrola na miejscu, główna przyczyna, wykonanie umowy, bieg przedawnienia, metoda, przekazywanie dokumentacji, wniosek o zawezwanie, uznanie długu, ewidencja gruntów, zdanie sądu apelacyjnego, agencja, roszczenie, grunt i budynek

kara umowna

drzwi, miarkowanie kary umownej, pozwany, umowa, wysokość kary umowna, przedawnienie, towar, nienależyte wykonanie zobowiązania, dłużnik, kolor, zapłata kary umowna, okleina, szkoda, wierzyciel, dwuletni termin przedawnienia, opóźnienie dostawy, rażące wygórowanie, umowa dostawy, żądanie miarkowania kary, termin

kara umowna

umowa, usługa pralnicza, dzieło, brak ustanowienia, umowa o dzieło, gwarancja ubezpieczeniowa, bielizna, przesłanka miarkowania, pozwany, interes wierzyciela, pranie, przedawnienie, zabezpieczenie, możliwość miarkowania kary umownej, umowa o świadczenie usługi, redukcja, nota księgowa, zapłata kary umowna, dłużnik, oświadczenie

kara umowna

zwłoka, wypadek zwłoki, zwłoka w wykonaniu dzieła, umowa, dzieło, zmniejszenie kary umownej, pozwany, odstąpienie od umowy, usterka, opóźnienie, zapłata kary umowna, protokół wykonania robót, rażące wygórowanie kary, żądanie kary umownej, listwa, termin, miarkowanie kary umownej, wykonanie zobowiązania, wykonanie pracy, spełnienie świadczenia

kara umowna

zapłata kary umowna, spółka komandytowo-akcyjna, siedziba, szkoda, sprzęt, obowiązek informacyjny, konsorcjum, dłużnik, pozwany, wysokość zastrzeżonej kary, wykonanie zobowiązania, nienależyte wykonanie, opóźnienie, umowa, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jednostka organizacyjna resortu obrony, raport serwisowy, miarkowanie kary umownej, obowiązek zapłaty kary umownej, resort obrony narodowej

kara umowna

kara umowna, zbiornik, termin dostawy, wierzytelność, dostawa przedmiotu, pozwany, umowa, mail, mieszalnik, protokół odbioru końcowy, dzień przekroczenia, przekroczenie terminów, dzień od daty podpisania, podpisanie protokółów, dostawa urządzeń, wartość cała, miarkowanie kary umownej, termin, zarzut potrącenia, dokumentacja

kara umowna

kara umowna, wynagrodzenie umowne, pozwany, zgodność z oryginałem, pojazd, oświadczenie o potrąceniu, umowa strony, faktura, umowa, opóźnienie, regulamin udzielania zamówień, ocena oferty, kserokopia, termin realizacji zamówienia, dostawa samochodów, oddanie przedmiotu umowy, wynagrodzenie, dzień zwłoki, podwozie, awaria

kara umowna

świadczenie usług prawnych, umowa, partner, miesięczna opłata abonamentowa, wypowiedzenie, zapłata kary umowna, przedawnienie, umowa o świadczenie usługi, pozwany, nota obciążeniowa, przedmiotowa nota, rażące wygórowanie kary umownej, dłużnik, termin spełnienia świadczenia, kodeks cywilny, nienależyte wykonanie zobowiązania niepieniężnego, roszczenie, nota odsetkowa, akt sprawy sądu rejonowego, nałożenie kary umownej

kara umowna

łazienka, wykonanie zobowiązania, miarkowanie kary umownej, pozwany, pomieszczenie sanitarne, określenie sumy pieniężnej, umowa, dzień zwłoki, budynek hotelowy, budynek główny, nienależyte wykonanie, wykonanie pracy, zwłoka, praca dodatkowa, odbiór prac, zapłata kary umowna, termin, umowne zakończenie robót, usterka wykonanych prac, termin realizacji prac

kara umowna

kara umowna, wykonawca zastępczy, wysokość kary umowna, rażące wygórowanie, pozwany, potrącenie, kara umowna przez inwestora, dzień zwłoki, zmniejszenie kary umownej, zwłoka, wystarczająca rekompensata, koszt wykonania zastępczego, miarkowanie kary umownej, wykonanie pracy, opieszałość wykonawców, profesjonalista z branży, wynagrodzenie brutto, wierzytelność, wprowadzenie wykonawcy, termin końcowy

kara umowna

etap umowy, przetarg, oświadczenie o potrąceniu, pierwszy etap, utrata dofinansowania, pozwany, złożenie oświadczenia o potrąceniu, umowa, utrata dotacji, zawinione opóźnienie, wierzytelność, odszkodowanie, naliczenie kary umownej, procedura administracyjna, zapłata kary umowna, wzór umowy, kurka, złożenie wniosku o pozwolenie, termin, powodu wynagrodzeń