Portal Orzeczeń Sądu Apelacyjnego w Łodzi

kara umowna

usterka, wada, pozwany, podwykonawca, naprawa gwarancyjna, usunięcie wad i usterek, umowa, miarkowanie kary umownej, usunięcie stwierdzonych wad, przekroczenie terminów, wykonanie zobowiązania, funkcjonowanie budynku, naprawa, dzień opóźnienia, usuwanie usterki, termin usunięcia wad, nienależyte wykonanie, wartość prac, budynek, terminowe usunięcie

kara umowna

wada, piwnica, mur oporowy, praca zewnętrzna, miarkowanie kary umownej, warunki atmosferyczne, montaż grzejników, umowa, opóźnienie w usunięciu wady, opad, protokół odbioru, ściana, kotłownia, zastrzeżona kara umowna, usunięcie wad i usterek, termin, inwestor, usunięcie usterki, protokół, balustrada

kara umowna

kara umowna, usunięcie usterki, protokół odbioru, wierzyciel, wada, nienależyte wykonanie zobowiązania, protokół, pozwany, usunięcie wady, zapłata kary umowna, brak i usterka, nieterminowe usunięcie, fakt wystąpienia szkody, dłużnik z obowiązku, termin usunięcia, usuwanie usterki, żądanie kary umownej, odbiór techniczny, roszczenie o zapłatę kary, guz

kara umowna

kara umowna, system parkingowy, wada, strona powodowa, usunięcie wad i usterek, serwer, część brakującej opłaty, wysokość kary umowna, kara umowna za zwłokę, funkcjonowanie parkingu, określenie sumy pieniężnej, zastrzeżenie kary umownej, nienależyte wykonanie zobowiązania, centrum, pozwany, zgłoszona usterka, określoność, usunięcie usterki, zwłoka w usunięciu wady, gwarancja i rękojmia

kara umowna

kara umowna, dzień opóźnienia, wada, naprawa, usunięcie wad i usterek, usunięcie usterki, termin wykonania naprawy, naprawa gwarancyjna, termin umowny, umowa podwykonawcza, opóźnienie w usunięciu wady, wykonanie obiektów, zapłata kary umowna, robota poprawkowa, basen, powierzona praca, zawezwanie, usuwanie usterki, wartość umowy, pozwany

kara umowna

ściana, usterka, faktura, pozwany, protokół odbioru, notatka służbowa, ugoda, odbiór robót, kaucja, potrącenie, miarkowanie kary umownej, protokół, opóźnienie, dłużnik, nienależyte wykonanie zobowiązania, wspólnota, dzień przekroczenia, remont ściany, kwota, wykonanie remontu

kara umowna

nadleśnictwo, usunięcie usterki, wada, zwłoka w usunięciu wady, pozwany, praca poprawkowa, przedmiot umowy, nienależyte wykonanie zobowiązania, budowa, odbiór końcowy, termin zakończenia robót, protokół, wada stwierdzona przy odbiorze, dzień zwłoki, wysokość kary umowna, termin usunięcia usterek, aneks, naliczenie kary umownej, protokół odbioru, zagęszczenie

kara umowna

stwierdzone usterki, wada, zastrzeżenie kary umownej, miarkowanie kary umownej, wykonawca zastępczy, zwłoka w usunięciu usterek, koszt zastępczego usunięcia wad, pozwany, nienależyte wykonanie zobowiązania, protokół, studnia, usunięcie usterki, budowa, ubytek betonu, przedmiot umowy, redukcja, protokół odbioru końcowego inwestycji, zgłoszenie podwykonawców, zeznanie przedstawiciela powódki, szkoda

kara umowna

usterka, wada, protokół, strona powodowa, konsorcjum, część biurowa, pozwany, usuwanie wad, protokół odbioru robót, wada przedmiotu umowy, wykonanie i przekazanie, okres rękojmi, miarkowanie kary umownej, usunięcie wady, prawo zamówień publicznych, przekazanie przedmiotu umowy, treść spornej umowy stron, opóźnienie w usuwaniu, dzień opóźnienia, umowa z dniem

kara umowna

usterka, wada, miarkowanie kary umownej, przedmiot umowy, wada i usterka, wysokość zastrzeżonej kary umowna, pozwany, osad, zwłoka w usunięciu wady, dzień zwłoki, zgłaszanie usterek, zasadność miarkowania, minimalny nakład, rozmiar obowiązków, osiągnięcie celu umowy, praca naprawcza, dłużnik, nienależyte wykonanie zobowiązania, nakład kosztów, sposób wykonania prac

kara umowna

drut, usunięcie usterki, pozwany, komisja, wada, zwłoka w usunięciu wady, odbiór prac, kara umowna za zwłokę, wykonanie zobowiązania, miarkowanie kary umownej, wadliwy materiał, wykonanie pracy, wysokość kary umowna, zgłoszenie gotowości do odbioru, siatka ogrodzeniowa, wyznaczenie terminu odbioru, protokół, okres gwarancyjny, gotowość odbioru prac, rękojmia i gwarancja

kara umowna

miarkowanie kary umownej, gmina miejska, protokół przeglądu technicznego, wspólnota mieszkaniowa, budynek pozwanej wspólnoty, obniżenie kary umownej, strona pozwana wspólnoty mieszkaniowa, podstawa do miarkowania, zastosowanie kary, potrącenie, zastrzeżona kara, brak szkody, ocena zebranych dowodów, techniczny budynek, wysoka stopa procentowa, część opóźnień, niższa stopa, interes wierzyciela, naliczenie kary umownej, obiekt budowlany

kara umowna

usuwanie usterki, nieterminowe wykonanie, wysokość kary umowna, pozwany, naliczona kara, miarkowanie kary umownej, teren jednostki wojskowej, wykonanie przedmiotu umowy, usunięcie usterki, skarga kasacyjna, magazynier, wykonanie zobowiązania, plac, rozpoczęty dzień, termin usunięcia usterek, kary za opóźnienie, całkowite wynagrodzenie, okres rękojmi, instytucja miarkowania, kompensacyjna kara

kara umowna

kara umowna, wada, pozwany, zwłoka w usunięciu wady, usunięcie usterki, nadleśnictwo, termin usunięcia, nieterminowe usunięcie, wykonanie umowy, nienależyte wykonanie, szkoda, zmiarkowanie kary, inwestor, wynagrodzenie, odbiór końcowy, zmniejszenie kary umownej, kara umowna obciążająca powoda, dzień zwłoki, wysokość kary, wada stwierdzona przy odbiorze

kara umowna

pozwany, miarkowanie kary umownej, wartość całej umowy, wysokość zastrzeżonej kary, zmiarkowanie kary umownej, wada, uwagę faktów, budowa odcinka drogi, spoina, przedmiotowa praca, usunięcie usterki, całość umówionego wynagrodzenia, praca, wysokość kary umowna, pozwana spółka, uzasadniające miarkowanie, zobowiązanie, interes wierzyciela, poniesiona szkoda, koszt strony

kara umowna

łazienka, wykonanie zobowiązania, miarkowanie kary umownej, pozwany, usterka, pomieszczenie sanitarne, określenie sumy pieniężnej, umowa, dzień zwłoki, budynek hotelowy, budynek główny, nienależyte wykonanie, wykonanie pracy, praca dodatkowa, odbiór prac, zapłata kary umowna, umowne zakończenie robót, usterka wykonanych prac, termin realizacji prac, termin umowny zakończenia

kara umowna

kara umowna, prawo zamówień publicznych, magazynier, nieterminowe wykonanie, oferent, przetarg, usunięcie usterki, wykonanie przedmiotu umowy, opóźnienie, usuwanie usterki, pozwany, plac budowy, okres rękojmi, obiekt magazynowy, teren kompleksu, dzień zwłoki, istotny warunek, rozpoczęty dzień, termin usunięcia usterek, jednostka wojskowa

kara umowna

brama, kara umowna, przegląd, drzwi, samozamykacz, projekt, pomieszczenie, łańcuch, parapet zewnętrzny, urządzenie, skraplanie, montaż, producent, protokół z dni, wada, usunięcie usterki, rura, niewłaściwe używanie, nieterminowe usunięcie, pozwana spółka

kara umowna

prawo budowlane, miarkowanie kary umownej, pozwany, umowa, robota budowlana, usunięcie usterki, budowa, remont dachów, wysokość szkody, wierzyciel, cena materiałów, garaż, istniejący obiekt budowlany, wymiana dachu, wysokość kary umowna, lukarna, nienależyte wykonanie zobowiązania, termin usunięcia usterek, praca, robocizna

kara umowna

kara umowna, wada, usunięcie wady, wykonanie roboty, usunięcie usterki, szambo, robota budowlana, umowa, potrącenie, wykonanie zastępcze, kara umowna za opóźnienie, protokół, budowa boiska, nota, okres rękojmi za wady, protokół końcowy, wyciek, protokół z dni, przedmiot odbioru, pismo z dni